一、工程停工多久可以进行索赔
1、工程如果因发包人原因造成停工的,无论停工多长时间,只要造成承包人损失的,承包人都可以要求赔偿。
2、法律规定:
《中华人民共和国民法典》第八百零三条【发包人未按约定的时间和要求提供相关物资的违约责任】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
二、建筑工程索赔的项目有哪些
索赔费用的组成与建筑安装工程造价的组成类似,一般包括以下几个方面:
(一)人工费指列入概算定额的直接从事建筑安装工程施工的生产工人和附属辅助生产单位的工人开支的各项费用。
在索赔费用中还包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的等损失费的累计,其中增加工作内容的人工费应按照计日工费计算,而停工损失费和工作效率降低的损失费按窝工费计算,窝工费的标准双方应在合同中设定。
(二)设备费可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式。
当工作内容增加引起的设备费索赔时,设备费的标准按照机械台班费计算。
因窝工引起的设备费索赔,当施工机械属于施工企业自有时,按照机械折旧费计算索赔费用;
当施工机械是企业从外部租赁时,索赔费用的标准按照设备租赁费计算。
(三)材料费材料费的索赔包括:
由于索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料费;
由于客观原因材料价格大幅度上涨;
由于非承包人责任工程延期导致的材料价格上涨和超期储存的费用。
材料费中应包括运输费、仓储费,以及合理的损耗费用。
如果由于承包人管理不善,造成材料损坏失效,则不能列入索赔计价。
承包人应该建立健全物资管理制度,记录建筑材料的进货日期和价格,以便索赔时能准确地分离出索赔事项所引起的材料额外耗用量。
威力证明材料单价的上涨,承包人应提供可靠的订货单、采购单,或官方公布的材料价格调整指数。
(四)管理费此项可分为现场管理费和企业管理费两部分。
索赔款项中的现场管理费是指承包人完成额外工程、索赔事项工作以及工期延长期间的现场管理费,包括管理人员工资、办公、通信、交通费等。
索赔款中的企业管理费主要指的是工程延期间所增加的管理费。
包括总部职工工资、办公大楼、办公用品、财务管理、通信设施以及企业领导人员赴工地检查指导工作等开支。
通过小编进行的分析可以知道,无论停工多长时间对方都是可以进行索赔的,因为这是属于违约的情况,作为承包人可以要求赔偿,如果双方协商不成的话可以通过法律的途径解决。
网站地图
更多#建设工程纠纷相关法律知识
1.8w 浏览文章工程纠纷如何进行设备财产保全,相关法律规定
2.6w 浏览文章工程款纠纷举证责任是怎样的?
2.1w 浏览文章欠工程款能否申请支付令,工程价款优先受偿权有哪些
2.7w 浏览文章工程决算的期限是多久,工程决算审计有几种方式
2.5w 浏览文章借用资质如何追偿拖欠工程款
2.0w 浏览文章垫付工程款利息如何确定,垫资承包工程的表现形式
2.3w 浏览文章甲方拖欠工期如何追究违约责任,工程索赔的步骤
2.0w 浏览文章工程量
签证结算单有效期限几年,工程结算原则
1.8w 浏览文章讨要工程款的法律期限是几年
2.1w 浏览文章施工工程长期下雨可以索赔吗
1.3w 浏览文章未约定结算方式的工程款如何确定
2.1w 浏览文章垫付工程款后如何追偿,工程款追讨直接的证据有哪些
2.6w 浏览文章施工方垫付工程款是否禁止,垫资承包工程的表现形式
1.5w 浏览文章怎么追工程款有期限吗
2.8w 浏览文章工程造价鉴定期限最长多久,工程造价纠纷调解流程
1.7w 浏览文章工程还没决算工程施工怎么处理
2.4w 浏览文章未结算的工程款是否可以转让
1.7w 浏览文章原告方如何举证被告欠工程款未支付
1.7w 浏览文章工程延期后业主可否申请索赔,建筑工程逾期怎么处理
2.4w 浏览文章施工工期被耽误怎么要求赔偿,工程索赔的条件有哪些
更多#工程款纠纷相关
咨询我承包的工程停工了,建设工程停工索赔怎么进行
410次阅读图文工程停工费用可以进行索赔吗工程停工多久可以提出索赔要看有没有约定,没有约定按法律规定来。如果双方对停工索赔期限没有约定或者约定不明确的,那么承包人应该自停工之日起向发包人提出索赔要求,逾期超过三年未提出的,法院将不再保护,即承包人向发包人主张停工损失的,对方可以不再赔偿。
2023-12-051068次阅读文章工程停工多久能够进行索赔
2023.04.251048次阅读咨询我公司承包的工程停工了,建设工程停工索赔怎么进行
426次阅读图文工程停工费用索赔多久可以索赔工程停工,如果合同对索赔期限有约定则按照约定,没有约定按法律规定。如果双方对停工索赔期限没有约定或者约定不明确的,那么承包人应该自停工之日起向发包人提出索赔要求,逾期超过三年未提出的,法院将不再保护,即承包人向发包人主张停工损失的,对方可以不再赔偿。
2023-12-08878次阅读文章工程停工多久可以进行索赔
2023.04.021281次阅读咨询进入重大资产重组程序会停牌吗?停多久?
2492次阅读图文工程停工多久可以提出索赔工程停工多久可以提出索赔要看有没有约定,没有约定按法律规定来。如果双方对停工索赔期限没有约定或者约定不明确的,那么承包人应该自停工之日起向发包人提出索赔要求,逾期超过三年未提出的,不再赔偿。
2023-12-011444次阅读文章工程停工费用多久能够索赔
2023.04.251067次阅读咨询如何进行工程款索赔
458次阅读加载更多更多
工程款纠纷最新文章
如果工地工程欠钱怎么办?
1161次阅读2023.12.31个体工商户被拖欠工程款怎么办
1799次阅读2023.12.31欠材料款欠条有效期多久
1884次阅读2023.12.29建筑工程款优先清偿的条件有什么
1530次阅读2023.12.29拖欠工程款不归还怎么办
1031次阅读2023.12.29遇到工程款纠纷问题?本站专业律师 处理更可靠
快速咨询
律师权威解答查看更多业主多付工程款,要求我们退回?
2024-01-03 09:25:40网友提问工程款优先受偿权是几个月?
2024-01-03 06:10:26网友提问农村盖个房子我们是老东不拖欠工程款,包工头不给工人钱,工人起诉我们成立吗,这钱按法律应该谁给?
2024-01-03 05:14:47网友提问190万工程应该得到劳务费多少钱?
2024-01-03 02:08:36网友提问实际施工人可以向业主主张拖欠工程利息吗?
2024-01-03 01:51:11网友提问施工队做的砖立柱沏歪了。混凝土钢筋出来了算工程质量问题吗?
2024-01-02 22:52:30网友提问然后他跑路了他手下的员工找劳动局来找我们要钱合理吗,工地承包给包工头?
2024-01-02 22:16:04网友提问法庭开庭定依11月30日付清工程款被告还没还,应该怎么办?
2024-01-02 22:13:12网友提问我们做了一个十来万的工程,就是刮白墙面,包工包料拿不到钱怎么办?
2024-01-02 20:54:29网友提问我这边工程款收不到你好我这边工程款收不到?
2024-01-02 16:38:53网友提问