仲裁申请 | 装修合同

装修合同 仲裁申请

2010年年初，张先生在海口市蓝天路附近购买了一套房屋，在3月份同一家公司签订了《装饰装修工程施工合同》，约定于3月15日开工，6月1日前竣工。张先生依约定分四次向装修公司支付工程款共计67000元。但是，由于签订的房屋《装饰装修工程施工合同》中的相关条款未明了，导致房屋装修被延期3个月还未完工，张先生无法入住，装修公司也不退预付工程款。 为维护自己的合法权益，张先生向海口仲裁委提出仲裁申请，请求装修公司返还预付工程款34500.25元，不按原约定图纸施工而造成的损失等费用3000元及赔偿因延误工期而造成的损失。 而该装修公司在接到仲裁通知书后，第一时间就要反请求，其称业主钱未按约定到帐，应对工程延误负全责。 审判结果：仲裁助业主拿回多付工程款及违约金 仲裁庭上，双方各执一词。业主张先生称，自己已履行了合同约定的支付款项，装修公司向其开出了四张收据。装修公司答辩并反请求则称，他们的确已收到业主张某的67000元，但双方签订的《装饰装修工程施工合同》，只含了部分的工程款，未含增加部分的工程价款，增加的部分业主一直拖欠，造成工程未能如期进行，因此业主张某应承担全部责任。 仲裁庭经过审理认为，《装修公司新增项目的费用未依合同的约定经业主张先生确认，张先生对该部分的费用也不予认可，根据双方的举证，裁决装修公司退还多付的工程款34500.25元，并支付违约金1150元。驳回业主张某其它仲裁请求，对装修公司的反请求不予支持。上面就是申请仲裁装修合同无效是什么 的相关内容，供你参考。